현행제16조(사업계획의 승인) ① ∼ ⑧ (생 략)
개정안제16조(사업계획의 승인) ① ∼ ⑧ (현행과 같음)
현행⑨ 제1항 또는 제3항에 따라 사업계획승인을 받은 사업주체는 승인받은 사업계획대로 사업을 시행하여야 하고, 다음 각 호의 구분에 따라 공사를 시작하여야 한다. 다만, 사업계획승인권자는 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 사업주체의 신청을 받아 그 사유가 없어진 날부터 1년의 범위에서 제1호 또는 제2호가목에 따른 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.
1.ㆍ2. (생 략)
개정안⑨ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <단서 삭제>.
1.ㆍ2. (현행과 같음)
현행<신 설>
개정안⑩ 사업계획승인권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사업주체의 신청을 받아 그 사유가 없어진 날부터 1년의 범위에서 제9항제1호 또는 제2호가목에 따른 공사의 착수기간을 연장할 수 있다. 다만, 공공건설임대주택에 대하여는 제6호에 따른 공사착수기간 연장을 적용하지 아니한다.
1. 「문화재보호법」 제56조에 따라 문화재청장의 발굴통지서 교부가 있은 경우
2. 해당 사업시행지에 대한 소유권 분쟁(소송절차가 진행 중인 경우에 한한다)으로 인하여 공사착수가 지연되는 경우
3. 사업계획승인의 조건으로 부과된 사항을 이행함에 따라 공사착수가 지연되는 경우
4. 천재지변 또는 사업주체에게 책임이 없는 불가항력적인 사유로 인하여 공사착수가 지연되는 경우
5. 공공택지의 개발·조성을 위한 계획에 포함된 기반시설의 설치 지연으로 공사착수가 지연되는 경우
6. 해당 지역의 미분양주택 증가 등으로 사업성이 악화될 우려가 있거나 주택건설경기가 침체되는 등 공사에 착수하지 못할 부득이한 사유가 있다고 사업계획승인권자가 인정하는 경우
현행⑩ (생 략)
개정안⑪ (현행 제10항과 같음)
현행⑪ 사업주체가 제10항에 따라 신고한 후 공사를 시작하려는 경우 사업계획승인을 받은 해당 주택건설대지에 에 따른 매도청구 대상이 되는 대지가 포함되어 있으면 해당 매도청구 대상 대지에 대하여는 그 대지의 소유자가 매도에 대하여 합의를 하거나 매도청구에 관한 법원의 승소판결(판결이 확정될 것을 요하지 아니한다)을 받은 경우에만 공사를 시작할 수 있다.
개정안⑫ ---------제11항--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
현행⑫ 사업계획승인권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사업계획의 승인을 취소(제2호 또는 제3호에 해당하는 경우 이 법 제77조제1항에 따라 주택분양보증이 된 사업은 제외한다)할 수 있다.
1. 사업주체가 제9항(제2호나목은 제외한다)을 위반하여 공사를 시작하지 아니한 경우
2.ㆍ3. (생 략)
개정안⑬ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ---------제9항(제2호나목은 제외한다)·제10항------------------------------
2.ㆍ3. (현행과 같음)
현행⑬ 사업계획승인권자는 제12항제2호 또는 제3호의 사유로 사업계획 승인을 취소하고자 하는 경우에는 사업주체에게 사업계획 이행, 사업비 조달 계획 등 내용이 포함된 사업 정상화 계획을 제출받아 계획의 타당성을 심사한 후 취소 여부를 결정하여야 한다.
개정안⑭ -----------------제13항------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
현행⑭ 제12항에도 불구하고 사업계획승인권자는 해당 사업의 시공자 등이 제4항에 따른 해당 주택건설대지의 소유권 등을 확보하고 사업주체 변경을 위하여 제5항에 따른 사업계획의 변경승인을 요청하는 경우에 이를 승인할 수 있다.
개정안⑮ 제13항---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.